Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)

                        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
                        в арбитражный суд

+--------------------------------------------------------------------+
¦Реквизиты Подрядчика          ¦    В Арбитражный суд                ¦
¦(вышестоящий орган,           ¦    Истец:______________________     ¦
¦наименование строительной     ¦    (наименование Подрядчика)        ¦
¦организации, почтовый         ¦    ____________________________     ¦
¦адрес, телефон)               ¦    (почтовый адрес, расчетный       ¦
¦Дата, исходящий номер         ¦    счет N____ в _______________     ¦
¦                              ¦    отделении банка.                 ¦
¦                              ¦    Ответчик:___________________     ¦
¦                              ¦    (наименование организации        ¦
¦                              ¦    Заказчика)                       ¦
¦                              ¦    почтовый адрес, расчетный счет   ¦
¦                              ¦    N______ в ___________________    ¦
¦                              ¦    отделении банка.                 ¦
+--------------------------------------------------------------------+

                        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
     По  договору  подряда  на  капитальное  строительство  (техническое
перевооружение, реконструкцию,  расширение  и  т.д.)  N_____________  от
"___"______20___г., заключенному  нами с ________________________________
(организация Заказчика)  в пункте  3 абз.2  Особых  условий,  являющихся
неотъемлемой  частью   договора,  предусмотрены   штрафные  санкции   за
несвоевременную  передачу   Заказчиком  Подрядчику   измененной  рабочей
документации на работы, которые должны начаться "____"______20___г.
     Пунктом  17   абз.7  Правил  о  договорах  подряда  на  капитальное
строительство  установлен   порядок,  при   котором  измененная  рабочая
документация должна  быть передана Подрядчику не позднее, чем за 45 дней
до начала производства работ.
     Фактически  документация   с   существенными   изменениями   против
первоначального   проекта    была   передана   нам   Ответчиком   только
"___"______20___г., что  подтверждается его письмом от "____"______20___г.
о направлении в наш адрес указанной документации.
     Нашу претензию  от "___"______20___г.  N_____ Ответчик  оставил  без
ответа   (представил    возражения,   которые    не   могут    считаться
обоснованными).
     Считая отказ  Ответчика от уплаты штрафных санкций неосновательным,
прошу Госарбитраж  на основании  пункта 32 Правил о договорах подряда на
капитальное строительство,  взыскать с  Ответчика штраф  в сумме  ______
рублей (за  30 дней  просрочки х  _____ руб.)  и расходы по госпошлине в
сумме ________ рублей.

     Приложения:
     1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____20___г.
     2. Копия особых условий к договору от "___"______20___г. N______.
     3. Копия претензии от "____"_______20___г.
     4. Почтовая  квитанция N____   от  "___"_______20___г.  об  отправке
претензии Ответчику.
     5.  Почтовая   квитанция  об   отправке  Ответчику  копии  искового
заявления.
     6. Конверт  со  штемпелем  почтового  отделения  с  указанием  даты
отправки Ответчиком в наш адрес измененной рабочей документации.
     7. Выписка из реестра входящей корреспонденции истца.
     8.  Платежное   поручение  от  "___"______20___г.  N____  на  уплату
госпошлины.
     Управляющий трестом                (подпись)

М.П.