Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда и банковской гарантии
- Главная /
- Образцы документов /
- Договор банковской гарантии /
- Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда и банковской гарантии
Договор банковской гарантии
г. _________________ «___»_____________ года
_________________________________________________, в дальнейшем именуемое
(наименование организации-гаранта)
"Гарант", в лице _______________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
(наименование предприятия или организации, получающих гарантию)
в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице ____________________________
______________________________________________, действующего на основании
__________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием обязательств по пп. _____ Договора подряда № _____ от _________ 201 _ г.,
заключенным Предприятием с _____________________________________________,
(наименование подрядной организации)
в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
2. Обязательства Сторон
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение _______ дн. от даты поступления на расчетный счет Гаранта, оговоренного в п.2.3.1. настоящего Договора, комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем - Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пп. ____________________ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение ____________дн. после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем - Требования). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок _________________ с начислением _____________ % годовых.
2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.4. В течение _____ дн. после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок ______________________ дн.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. В течение ____________ дн. после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере _____________________ % гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1. настоящего Договора.
3. Изменение и прекращение Договора.
Ответственность Сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета ____________% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ____________ после окончания срока, указанного в п.2.1.1. настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие Договора прекращается:
- после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ______ Договора подряда;
- в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. ______ Договора подряда другому предприятию (организации);
- в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде _______________.
6. Реквизиты Сторон
6.1. Гарант ________________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: _____________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.2. Предприятие ___________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: _____________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
За Гаранта ___________________ За Предприятие ____________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Банковская гарантия
_______________________________________ гарантирует надлежащее исполнение
(наименование организации-гаранта)
обязательств ____________________________________________________________
(наименование организации-принципала)
по пп. ___________________договора подряда № _____ от _________ 201 _ г.,
заключенного с __________________________________________________________
(наименование организации-бенефициара)
При ненадлежащем исполнении указанных обязательств ______________________
________________, о чем _______________ обязан уведомить ________________
(принципалом) (бенефициар) (гаранта)
в письменной форме по адресу _______________________________________, что
__________________________ обязуется в течение ______ дн. после получения
(организация -гарант)
указанного письменного требования перевести на счет _____________________
(бенефициара)
_________________________________________________________________________
(гарантийная сумма прописью)
Вместе с указанным требованием ______________________________ должен
(бенефициар)
представить следующие надлежащим образом оформленные документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Гарантия предоставлена на срок от _______________________________ до
__________________ 201 __ г.
Руководитель предприятия (гаранта) _________________
(подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
М.П.
Горячая линия
Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.
Скачать в PDF Печать Просмотр